土石方工程施工合同范本

时间:2023-07-15 07:06:33 作者:会员上传

  甲方:(发包方)______________________________________________________

  乙方:(承包方)______________________________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条工程概况

  (一)工程名称:__________________________________________________

  (二)工程地点:__________________________________________________

  (三)工程范围:_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

  (四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。

  第二条工程期限

  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  第三条工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  第四条工程价款结算

  (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二)工程价款结算与拨付办法:

  ___________________________________

  第五条双方责任

  (一)甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

  5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

  (二)乙方责任

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。

  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  第六条合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会( )

  2、依法向人民法院起诉( )

  第七条 附则

  (一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  ___________________________

  相关的合同范本 ·弱电施工合同 ·消防工程施工合同 ·防水工程施工合同 ·爆破施工合同 ·电力建设工程施工合同 ·水利水电工程施工协议书 ·绿化施工合同 ·水利水电工程施工协议书 ·装修施工协议书

  发包方:(章) 承包方:(章)

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

相关推荐

    建设工程施工合同(港口1)

    港口工程施工合同   工程名称:   甲方:   乙方:   年  月  日   一、合同协议书   甲方_______为兴建________工程,接受了乙...

    建筑工程施工合同范本

    建筑工程施工合同范本(一)  发包人:________  承包人:_______  工程项目及相关文件:_______  上述双方经友好协商,达成如下合同条款:...

    建设工程施工合同(国际)

    国际土木建筑工程合同  雇主:________  承包人:_______  工程项目及相关文件:_______  上述双方经友好协商,达成如下合同条款:...

    建设工程施工合同(电力2)

    电力建设工程施工合同  电力建设工程施工合同条件  第一章 词语涵义及合同文件  第一条 词语涵义  《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同...

    2019建筑工程施工合同范本

    合同范本一  发包方:______________  承包方:______________  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》...

    建筑装饰工程施工合同范本

    参考1  发包人(甲方):×××公司  承包方(乙方):×××装饰公司  按照《中华...

    建设工程施工合同示范样本

    承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项...

    建设工程施工合同格式范本

    核心内容:建设工程施工合同是由房地产商与施工单位签订的,是为了双方的权利和义务不受到损害。当房地产商委托施工单位建设商品房时,两者就会签订合同。建设工程施工...