商品房买卖合同(适用于商品房预售、销售)

时间:2023-07-15 05:18:29 作者:会员上传
商品房买卖合同(适用于商品房预售、销售)
  商品房买卖合同(适用于商品房预售、销售)
  出卖人:_____________________________________________
    注册地址:___________________________________________
    营业执照注册号:_____________________________________
    企业资质证书号:_____________________________________
    法定代表人:_________________________________________
    联系电话:___________________________________________
    邮政编码:___________________________________________
    委托代理人:_________________________________________
    地址:_______________________________________________
    邮政编码:___________________________________________
    联系电话:___________________________________________
    委托代理机构:_______________________________________
    注册地址:___________________________________________
    营业执照注册号:_____________________________________
    法定代表人:_________________________________________
    联系电话:___________________________________________
    邮政编码:___________________________________________
    买受人:_________________________________________ ___
    姓名:_______________________________________________
    国籍:_______________________________________________
    身份证号码:_________________________________________
    地址:_______________________________________________
    邮政编码:___________________________________________
    联系电话:___________________________________________
    委托代理人:_________________________________________
    姓名:_______________________________________________
    国籍:_______________________________________________
    地址:_______________________________________________
    邮政编码:___________________________________________
    联系电话:___________________________________________
    根据国家和省法律、法规和有关规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
    第一条 项目建设依据
    出卖人以_________方式取得位于___________________________、编号为__________________、的地块的土地使用权,取得《土地使用权证书》。土地使用权出让合同号为__________________。
    该地块土地面积为_________,规划用途为__________,土地使用权年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日
    出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】_________。建设工程 划许可证号为_________,施工许可证号为__________________。
    第二条 商品房销售依据
    买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_____________,商品房预售许可证号为________。
    第三条 买受人所购商品房的基本情况
    买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】(以下简称该商品房,其房屋平面图经规划部门批准,见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)。该商品房为本合同第一条规定的项目中的:第_________【幢】_________【座】_________【单元】_________【层】_________号房。
    该商品房的用途为_________,属_________结构,层高为_________,建筑层数地上_________层,地下_________层。该商品房阳台封闭式的_________个,非封闭式的_________个。
    该商品房合同约定建筑面积共________平方米,其中,套内建筑面积________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
    买受人在签订本买卖合同时,应与出卖人或其委托的物业管理公司签订《前期物业管理服务协议》。
    第四条 计价方式与价款
    出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:
    1.该商品房属预售,按【套】【整层】出售,按【套内】【整层内】建筑面积计算,该商品房单价为(______________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
    2.该商品房属预售,按整幢出售,按建筑面积计算,该商品房单价为(_______币)每平方米__________元,总金额(_______币)_________元整。
    3.该商品房属现房,按【套】【整层】【整幢】出售,总价款为(_________币)_________元整。
    第五条 面积确认及面积差异处理。(当事人选择按套计价的,不适用本条约定)
    本条款适用于商品房预售,该商品房交付使用后,合同约定计价面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。产权登记面积与 合同约定计价面积发生差异(含误差,下同),双方同意按以下原则处理:
    1.差异值为士0.6%以内(含本数)的,买卖双方不作任何补偿;
    2.差异值为士0.6%以上(不含本数)至士3%以内(含本数)的,买卖双方按买卖合同约定的房屋单价多退少补;
    3.差异值超过士3%以上(不含本数)的,买受人可选择多退少补或退回所购商品房。选择退房的,出卖人应在买受人书面提出退房申请的30日内退回已收的全部购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退款日同期银行固定资产贷款利率计算)。
    第六条 付款方式及期限
    买受人按下列第_______种方式付款:
    1.一次性付款
    2.分期付款
    3.其他方式
    买受人应按以上约定的付款方式,将商品房预售款直接存入该商品房项目预售款专用帐户,开户银行为______________,专用帐户为_________。凭银行出具的存款凭证,向出卖人换领交款收据。
    第七条 买受人逾期付款的违约责任
    买受人如未按本合同时间付款,按下列第_______种方式处理。
    1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
    (1)逾期在_________日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金,合同继续履行;
    (2)逾期超过_________日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的________%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_________(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
    本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
    2.__________________________________________________________。
    第八条 交付期限
    出卖人应当在_______年______月______日前,依照国家和地方人民政府的有关规 定,将具备下列第种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
    1.该商品房经验收合格。
    2.该商品房经综合验收合格。
    3.该商品房经分期综合验收合格。
    4.__________________________________________________________。
    但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
    1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_________日内告知买受人的;
    2.__________________________________________________________;
    3.__________________________________________________________。
    第九条 出卖人逾期交房的违约责任
    除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第_____种方式处理
    1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
    (1)逾期不超过_______日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_______的违约金,合同继续履行;
    (2)逾期超过日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起______天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的______%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
    2.___________________________________________________________。
    第十条 规划、设计变更的约定
    该商品房预售后,出卖人不得擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的,出卖人应书面征得买受人同意。不同意变更的买受人可要求终止买卖合同。出卖人应在受买人提出终止合同申请的30日内退回已付购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退款日同期银行固定资产 贷款利率计算)。
    第十一条 交接
    商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
    由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:
    第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
    第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
    出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理:
    1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
    2.______________________________________________________________。
    3.______________________________________________________________。
    第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
    出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:___________。
    如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:_____________________。
    第十五条 关于产权登记的约定
    出卖人应当在商品房交付使用后_______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_________项处理:
    1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之______日起。天内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。
    2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的_________%向买受人支付违约金。
    3.______________ ________________________________________________。
    第十六条 保修责任
    买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
    买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
    在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。
    第十七条 双方可以就下列事项约定
    1.该商品房所在楼宇的屋面使用权。
    2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权。
    3.________________________________________________________________。
    第十八条 买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
    出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
    第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:
    1.提交_________仲裁委员会仲裁。
    2.依法向人民法院起诉。
    第二十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
    第二十一条 合问附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
    第二十二条 本合同连同附件共_____页,一式_____份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人_____份,买受人____份,______份,______份。
    第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。
    第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向申请登记备案。

出卖人(盖章):____________  买 人(盖章):____________
  法定代表人(签字):________  法定代表人(签字):________
  委托代理人(签字):________  委托代理人(签字):________
  签订地点:__________________  签订地点:__________________
  _________年_______月______日  _________年_______月______日
    附件
    附件一 房屋平面图(略)
    附件二 公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明(略)
    附件三 装饰、设备标准
    1.外墙:___________________________
    2.内墙:___________________________
    3.顶棚:___________________________
    4.地面:___________________________
    5.门窗:___________________________
    6.厨房:___________________________
    7.卫生间:_________________________
    8.阳台:___________________________
    9.电梯:___________________________
    10.其他:__________________________
    附件四 合同补充协议(略)
    1.本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地主管部门咨询。
    2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
    3.为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
    4.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
    5.对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要约定的内容,双方应当协商确定。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打 ×,以示删除。
    6.在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
    7.本合同条款由广东省建设厅和广东省工商行政管理局负责解释。
  商品房买卖合同(适用于商品房预售、销售)
  商品房买卖合同(适用于商品房预售、销售)

相关推荐

    商品房预售合同是否为附期限的合同?

    由于商品房预售合同是在将来的一定期限交付房屋的合同,所以,有的学者认为,商品房预售合同是附期限的买卖合同。(注:金俭:《析商品房预售合同》,《现代法学》19...

    开发商迟延履行商品房预售合同交房义务

    原告周某、杨某诉称,原、被告于XX年8月8日签订了《上海市商品房预售合同》。合同约定,由被告将位于浦东金桥路939号1102、1103、1104室房屋出售给...

    出卖人未取商品房预售许可证应承担何赔偿责任

    李某于XX年初预付购买了某甲开发公司的商品房一套。当时开盘,李某预交十万元定金,该公司出具收款收据(写明3号楼302室预交定金)。年底开始交付使用时,得知该...

    商品房预售合同纠纷中“重大误解”

    1、案由:商品房预售合同  2、诉讼双方:  原告:姚某  被告:南宁市雅和居房地产开发有限公司  (二)诉辩主张  原告诉称:XX年11月23日,原、被告...

    外销商品房预售契约

    外销商品房预售契约  卖方(以下简称甲方):( )   买方(以下简称乙方):( )   甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂...

    上海市商品房预售合同

    甲方(卖方):_____________住所:___________邮编:____________  营业执照号码:________资质证书号码:_____...

    内销商品房预售合同

    内销商品房预售合同  内销商品房预售合同  卖方(以下简称甲方):____________  买方(以下简称乙方):____________  甲方根据《中...

    商品房预售合同案

    委托代理人张宏伟,北京市安金律师事务所律师。上诉人北京新荣房地产开发有限公司(以下简称新荣公司)因商品房预售合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(XX )...