房屋买卖合同范文

时间:2023-07-15 06:41:00 作者:会员上传

  第六条 交付期限。

  甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给乙方。

  第七条 乙方逾期付款的违约责任。

  乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_____计算。逾期超过____天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第____种约定,追究乙方的违约责任。

  1.终止合同,乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

  2.乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金,合同继续履行。

  3._______________________________。

  第八条 甲方逾期交付房屋的违约责任。

  除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起,月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_____种约定,追究甲方的违约责任。

首页上一页下一页

相关推荐

    食用菌菌种买卖合同

    出卖人: 签订时间: 买受人: 签订地点: 起始日期: 截止日期: 计划金额(元):第一条 标...

    红木家具买卖合同

    甲方(卖方): 合同编号:乙方(买方): 签订地点:第一条 红木家具基本情况 (请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明&rd...

    保温材料买卖合同

    北京金海创装饰材料有限公司与北京吉顺保温材料厂间买卖合同纠纷一案北京市第二中级人民法院民事判决书(XX)二中民终字第18983号上诉人(原审被告)北京金海创装饰...

    上海市二手车买卖合同

    上海市工商行政管理局 制定    使 用 说 明    一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规和规章制定的示范文本...

    简单汽车买卖合同

    本报讯 (王 辉)近日,温州市消保委、市工商局联合市汽车流通行业协会,联合推广汽车买卖合同示范文本。将对进一步规范该市汽车流通市场,保护交易双方的合法权益,营造...

    轿车买卖合同范本

    出卖人:_______________________(以下简称甲方)  买受人:_______________________(以下简称乙方)  保证人:__...

    机动车买卖合同

    合同编号:签约地址:出卖人(以下简称甲方):买受人(以下简称乙方):第一条 目的依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就二手...

    禽畜产品买卖合同

    订立合同双方:    ____食品公司(或食品收购站,以下简称甲方;  ____县___乡___村___村民(或专业户、或其它经济组织),以下简称乙方。...