商品房买卖协议

时间:2023-07-15 05:10:38 作者:会员上传
 商品房买卖协议
  商品房买卖协议
  协议编号:__________
    甲方:(买方)____________________
    乙方:(卖方)____________________
    签订地点:________________________
    一、成交房屋:_____________________________________________________
    二、甲方须向乙方提交____________平方米的购房计划。
    三、房屋交付日期:_______年______月______日。
    四、双方协商房屋单价一次包定。
    五、乙方代收煤气管道费每户____________元,电视天线费每户____________元。
    六、预购付款结算办法
    1.签订协议时,甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行协议,无权请求返还定金。乙方不履行协议,应当双倍返还甲方定金。协议履行完定金可抵作购房价款。
    2.自签订协议后,甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。
    甲方逾期付款,按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。
    七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行协议,应提前通知甲方,经双方协商可另行安排房屋,甲方亦可解除协议。乙方在___日内返还预收房款,不计利息。
    八、本协议自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效,至乙方给甲方钥匙之日起失效。
    九、从交付房屋钥匙之日起,在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的,由乙方在限期内负责维修。
    十、产权归属:_______________________________________________________
    十一、如需提供担保,另立协议担保书,作为本协议附件。
    十二、解决协议纠纷的方式:___________________________________________
    十三、本协议正本二份,副本_______份。
    十四、其他约定事项:______________________________________________ __

甲方(买方):______________ 乙方(卖方):_____________
  单位名称(章):____________ 单位名称(章):___________
  地址:______________________ 地址:_____________________
  法定代表人:________________ 法定代表人:_______________
  委托代理人:________________ 委托代理人:_______________
  电话:______________________电话:_____________________
  开户银行:__________________ 开户银行:_________________
  账号:______________________ 账号:_____________________
  邮政编码:__________________ 邮政编码:_________________
  鉴(公)证意见:__________________
  鉴(公)证机关(章):____________
  经办人:__________________________
  商品房买卖协议
  商品房买卖协议

相关推荐

    商品房买卖合同

    商品房买卖合同范本说明 1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产...

    上海市商品房出售合同

    上海市房屋土地资源管理局制定上海市工商行政管理局监制 二○○○年印制   特别告知  一、本合同文本是根据《上海市房地产转让办法》制定的示...

    营销合作协议

    甲方:_______________  乙方:_______________ 经甲乙双方友好协商,就甲方生产的____________产品在_____...

    商品房预租合同

    商品房预租合同  商品房预租合同    出租方(甲方):___________________________    承租方(乙方):_____________...

    业务代表协议书

    为维护公司与业务代表相互之间的权益,特此立下协议书。   以下协议内容中“公司”指_______公司  “业务代表”指_________________...

    网络游戏代理协议

    研发公司:_____________________  运营公司:_____________________  游戏名称:_________________...

    网站信息销售代理协议

    甲方:_________    乙方:_________  第一条 总则  为进一步扩大用户范围,加强双方合作,向用户提供更好的信息服务,经友好协商,就乙方代理...

    商品房买卖合同质量纠纷二审案

    重庆市第一中级人民法院民事判决书  (XX)渝一中民终字第3090号  上诉人(原审被告)重庆银昌房地产开发有限公司,住所地重庆市沙坪坝区双碑街88号附3号。...