设备买卖合同样本

时间:2023-07-15 05:03:28 作者:会员上传

甲方:

地址:

法定代表人:

委托代表人:

【摘要】范文大全为您整理了设备买卖合同样本,希望和您一起探讨!

联系人:

电话:

传真:

开户银行:

乙方:

地址:

法定代表人:

委托代表人:

联系人:

电话:

传真:

开户银行:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下合同:

第一条合同标的要求:

1、甲方同意从乙方购买,乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。

2、产地:详见附件。

3、质量标准:

⑴ 按原厂质量标准,即以说明书为准。

⑵ 其他:????????????????????????

4、技术标准:

乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。

5、其他要求:

???????????????????????????????

第二条合同价款及支付方式:

1、本合同所列各项目的总价款为人民币: ¥????????????????

2、支付方式:

? ⑴ 双方约定按以下第??种方式支付:

① 甲方在货到并安装验收合格后??个工作日内一次性支付所有款项。

② 第一期付款:合同签订后??个工作日内支付合同总价款的??%。

? 第二期付款:货到验收合格后??个工作日内支付合同总价款的??%。

? 第三期付款:?????????????????????????。

③ 其他:????????????????????????????

⑵ 付款信息

? 乙方单位名称:惠州市科康科技有限公司??????????????

??? 开户银行:?????????????????????????

??? 帐??号:?????????????????????????

乙方负责开具相关发票。

第三条交货时间、地点和包装:

1、交货时间:按以下第??种方式确定交货时间

? ⑴ 自合同签订之日起??日内。

? ⑵ 于????年??月??日内。

? ⑶ 其他方式:?以甲方指定人员签收确认日期为准????????????

2、交货地点:乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。

? 甲方指定地点:

接货人:????????????? 电话 :?????????????

3、乙方负责包装货物,包装标准:

? 原厂包装标准并适于运输需要;

? 其他:???????????????????????????????

? 由于包装不良所发生的损失,由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失,乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

4、设备的运输费、包装费由乙方负责。

第四条设备的安装与验收:

??1、甲方在全部设备签收后??个工作日内验收完毕。甲方在验收中,如果发现产品不合规定,应在??天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后,应在??个工作日内负责处理。

??2、甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收,则视为该批设备验收合格。

??3、甲方在开箱清点时,如发现外包装完好无损,但箱内设备发现短缺,损坏或不符合合同规定,乙方应及时补足,由此引起的费用由乙方承担。

??4、验收标准:?按原厂质量标准,即以说明书为准。?????????????

??5、乙方负责进行设备的安装、调试。

??6、其他:????????????????????????????????

第五条保修服务与培训:

1、乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备,符合本合同、要求适合合同目的的设备。

2、乙方对销售给甲方的设备在送货之日起??个月内,负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作,并提供从验收通过之日起????的设备免费上门保修服务,到场的时间在??小时内(从接听用户报障电话起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责免费更换。

3、保修期满后,双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

4、乙方向甲方提供的技术支持热线:????????????????????????

5、培训条款:??????????????????????????????????

6、其他:????????????????????????????????????

第六条违约责任:

1、合同生效后,乙方保证在??日内按合同交货地点交货。逾期一天,乙方按未提供产品总价值的??%交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的20%。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

2、乙方所叫产品不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的,按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

首页上一页下一页

相关推荐

    郴州市某化妆品有限公司买卖合同纠纷案

    广东省佛山市中级人民法院民事判决书  (XX)佛中法民二终字第124号  上诉人(原审被告)郴州市日用化妆品有限公司(以下简称郴州化妆品公司),住所地湖南省郴州...

    最新商品房买卖合同

    出卖人:___________________________________________注册地址:____________________________...

    北京景泰装饰设计有限公司凭样品买卖合同纠纷

    上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部有限公司(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计有限公司(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服北京...

    二手车买卖合同

    买方(以下简称甲方):_______________身份证号:_______________电话:_______________卖方(以下简称乙方):_____...

    房产买卖中,被告先履行抗辩权的行使

    XX年3月1日陈某与某房地产开发公司签订了一份商品房买卖合同,约定陈某购买开发公司的商品房一幢,陈某应于合同订立之日起一次性付清全部房款。开发公司应在XX年...

    越洋买卖纠纷案

    房屋买卖的双方当事人,一方在中国,一方在美国,他们通过电子邮件说定了一桩房屋买卖交易,可事后卖方却反悔了。于是,买房人一纸诉状告上法庭。近日,杨浦区法院对一...

    农膜买卖合同(沈阳)

    农膜买卖合同(沈阳) 合同编号:___________  甲方(卖方):______________________  乙方(买方):_____________...

    商品房买卖合同样本

    出卖人:___________________________________________注册地址:____________________________...