单位购房合同参考范本

时间:2023-07-13 20:37:38 作者:会员上传

  【篇一】

  出卖人:

  买受人:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议:

  第一条项目建设依据。

  本项目系国家重点工程xxx高速铁路拆迁安置工程,为妥善安置拆迁户,出卖人经规划、建管等部门批准取得位于济南市槐荫区美里湖办事处美里村东侧、美里路南侧的地块的土地使用权,在上述地块上建设安置房。

  该地块占地面积为110亩,规划用途为住宅。定名为xxxxx。

  第二条买受人所购房屋的基本情况。

  买受人购买的的房屋(以下简称该房)为本合同第一条规定的项目中的:第_____【幢】【座】_____【单元】【层】______号房。该房屋的用途为住宅,属砖混结构,层高为_______米。建筑层数地上_______层。储藏室编号_____号,车库编号为______号。该房屋阳台是封闭式。该房屋合同约定建筑面积为______平方米,储藏室_____平方米,车库平方米。

  第三条计价方式与付款。

  出卖人与买受人约定按建筑面积计算该房屋价款;该房屋单价为(人民币)每平方米_____元,储藏室单价为(人民币)每平方米_____元,车库单价为(人民币)每平方米_____元。总金额(人民币):拾_____万_______仟_______佰_______拾元整。

  第四条面积确认及面积差异处理。

  根据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  (1)双方同意多退少补,据实结算。

  (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

  买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付款退还给买受人,并按中国人民银行同期贷款利率付给利息。因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

  第五条付款方式及期限。

  买受人按下列第_______种方式按期付款:

  1、一次性付款_____________________________________________。

  2、银行贷款______________________________________________。

  3、其他方式

  第六条买受人逾期付款的违约责任。

  买受人如为按本合同规定时间付款,按预期时间,分别处理(不作累加)。

  1、逾期在30日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起之实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之叁的违约金,合同继续履行;

  2、逾期超过30日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的4%向出卖人支付违约金,买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之叁的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

  第七条交付期限。

  出卖人应当在______年______月______日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将验收合格的房屋交付买受人使用。

  如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期;

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起15日告知买受人的;

  2、因政府政策原因导致延期的;

  第八条出卖人逾期交房的违约责任。

  出卖人如未按本合同的期限将该房屋交付买受人使用,按预期时间,分别处理:

  1、逾期不超过30日,自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之叁的违约金,合同继续履行;

  2、逾期超过30日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的4%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之叁的违约金。

  第九条规划、设计变更的约定。

  经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购房屋质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起15日内书面通知买受人:

  该房屋结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

  第十条交接。

  房屋到达交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,签署房屋交接单。由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:

  1、出卖人不承担延期交房的违约责任。

  2、买受人应在出卖人规定的期限内根据合同结算面积误差款和其他应付费用。

  第十一条出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人的原因,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。

  第十二条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

  出卖人交付使用的房屋的装饰、设备标准应符合双方约定附件一的标准设计要求。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照附件一的标准恢复到原设计要求。

  第十三条关于产权登记的约定。

  出卖人应当在房屋交付使用后720个工作日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,按照国家相关规定处理。

  第十四条保修责任。

  买受人购买的房屋为住宅,在房屋保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。

  第十五条买受人的房屋仅做住宅使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

  出卖人不的擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。

  第十六条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的提请xx市仲裁委员会仲裁或区法院诉讼。

  第十七条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,合同附件与本合同具有同等法律效力。

  第十八条本合同连同附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,出卖人执___份,买受人执___份,本合同自双方签订之日起生效。

  出卖人(盖章):买受人(盖章):

  代表人(签字):代表人(签字):

  ___年____月____日____年____月____日

  【篇二】

  甲方:

  乙方:

  此房屋是未经上市的房改房,甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,并经甲乙双方共有人同意订立如下协议,以资共同遵守。

  一、甲乙双方将号楼单元房屋价款人民币万元(大写:),售卖给乙方。

  二、房屋价款乙方分一次性支付给甲方。在双方协议签署之日,付款万元(大写:),(甲方负责把房屋钥匙等交乙方《房产证在公司未办理好,待公司统一办理完毕后即交与乙方》,

  三、甲方待公司房产证办理完毕后应在乙方办理房屋过户手续时提供无偿、及时的协助,其办理过程中遇到的任何问题共同解决,办理房屋过户费用由乙方交纳。甲方不得以任何理由推脱延迟协助乙方办理过户手续。

  四、甲方保证其出卖给乙方的房屋产权清楚,绝无其他项设定权力或其他纠纷。乙方买受付款后,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷,甲方应全额退还乙方房款并按同期银行利率支付总房款的利息。利息计算时间以协议签署日期为准。

  五、不管此房屋以后发生什么变迁,全部由乙方负责处理,甲方应及时并无偿的提供一些证明协助办理。

  六、本合同的附件与合同有同等效力。

  七、本合同一式2份,甲乙方各执1份。任何私自修改部分视为无效,自双方或委托人签字、盖章之日起生效。本合同未尽事宜由双方友好协商解决,协商不成的依照法律或政策的相关规定执行。

  甲方:(盖章)时间:乙方:(盖章)时间:

相关推荐

    2020个人购房合同范文

    借 款 人: _____________________________________________  身份证件类型及编号: _____________...

    2020购房合同样本【三篇】

    【篇一】  甲方(卖方):  乙方(买方):  买卖双方就下列房屋的买卖订立本协议,共同遵守。  一、买卖的标的及价款:  1、甲方向乙方出售下列房屋:...

    2020年个人购房合同范文

    【篇一】  卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________  买方:_______________(...

    关于购房合同注意事项

    买房签合同流程:  购房者认购——购房者交定金(拿收据)——开发商下载网签合同,双方进行签合同,购房者交首付——开发商将首付款打到房产局的资金监管账户——开...

    2020开发商购房合同范本

    【篇一】  甲方(出卖人):身份证件号码:  乙方(买受人):身份证件号码:  甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如...

    2020购房合同范本【三篇】

    【篇一】  (合同编号:)  合同双方当事人:  出卖人:_________________________________________________...

    2020购房合同范本【三篇】

    【篇一】20xx购房合同范本  卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________  地址:______...

    2020二手房购房合同范本【三篇】

    【篇一】  卖方:_______________________________(以下简称甲方)  买方:_________________________...